工地疫情防控费用如何计算?谁来承担?这些案例可供参考
〖1〗、山东省:除防疫费用外,施工降效、窝工及赶工费用也计入工程造价,由发包人承担。泉州市:疫情防护物资、临时隔离设施、场地消杀、防护人员费用由发包人承担;复工人员隔离观察费用(住宿、伙食、管理费)由双方协商分担;常态化防控措施费按分部分项工程费与单价措施项目费之和的0.66%计算。
〖2〗、案例三:业主因财物被盗拒缴物业费,法院不支持 一位业主因摩托车被盗拒缴物业费,法院判决其仍需缴纳物业费,但无需交滞纳金和维权费。法院认为,财物被盗是财产损害赔偿纠纷,与物业服务合同纠纷是两个独立案件,业主可另案起诉赔偿问题。
〖3〗、要分析污水泵台班单价的构成,如果台班工日与签证工日的工种一样,则这150工日的费用不予以计算。如果台班工日与签证工日的工种不完全一样,则要计取两者差异,而不是再计取150个工日的费用。
〖4〗、签订合同,一般按合同执行,由甲方承担,从下面条款中得知。《增值税暂行条例》第一条规定,在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人,为增值税的纳税人,应当依照本条例缴纳增值税。

因疫情造成工期延误相关索赔怎么办?上班时感染病毒算工伤吗?
〖1〗、因疫情造成的工期延误,承包方可按合同约定或法律规定向发包方提出工期顺延及费用补偿索赔;上班时感染病毒是否算工伤需结合具体情形判断,在工作时间、工作场所因工作原因感染或履行工作职责感染的,一般可认定为工伤。
〖2〗、上班期间感染新型冠状病毒算工伤;如果劳动者在单位上班时因工作原因受到事故伤害或者因履行工作职责受到暴力等意外伤害的,应当认定为工伤,可依法申请工伤认定和进行工伤索赔;新冠患者自己选择居家隔离的,仍然是属于隔离的一种情形。在这个期间,应当按正常工资标准发放工资。
〖3〗、如果员工在工作期间因工作原因感染新冠肺炎,虽然不是工伤,但是员工若举证用人单位未做好相关防护措施,存在管理过失导致自己不幸染病,可依据相关民事法律向用人单位主张一定责任比例的民事赔偿。
疫情防控费的计取标准是多少?
疫情防控措施费:双方可协商确定费用标准。协商不成时,按每人每天20元至40元的标准计取。停工损失费用:据实结算待岗工资,原则上不低于北京市最低工资标准。窝工降效费用:封控区按35%~45%调整。管控区按20%~40%调整。防范区按15%~25%调整。合同无约定或约定不明时,可按市内相关规定协商确定。
吉林模式:允许按实际投入人员数量按55元/人/天计算(不含核酸检测费用),适用于临时性防控措施。江西省若采用类似方式,需明确人员范围及费用构成。
建设工程项目疫情防控费用明确为每人每天20元标准足额计取、包干使用。具体说明如下:费用涵盖内容:因疫情防控增加的防疫人员工资、防控物资、核酸(抗原)检测、宣传教育和临时设施等费用。计取条件:以防控期间(不含常态化疫情防控期)施工单位的现场工人和管理人员实际人数计算。
新冠疫情常态化防控费:按照《关于印发房屋市政工程常态化疫情防控指南的通知》(苏建函质安〔2021〕606号)实施的措施费用,由承包人向发包人提供常态化疫情防控方案,经发包人签证认价后,作为总价措施项目费由发包人承担。合同有约定的,按合同约定执行。
二级响应期间费用调整:从2020年3月2日至3月22日(二级响应期间),疫情防控专项费用从原来的每人每天40元调整为每人每天15元。三级响应起费用协商机制:从2020年3月23日(三级响应起),建筑工程施工项目因疫情防控产生的费用由发承包双方协商解决。
